在工程施工過(guò)程中窩工機(jī)械費(fèi)怎么賠償 ，村民或其窩工機(jī)械費(fèi)怎么賠償 他企業(yè)人員阻撓施工事件頻發(fā)窩工機(jī)械費(fèi)怎么賠償 ，自然會(huì)引發(fā)由此導(dǎo)致的人員及機(jī)械窩工費(fèi)用損失窩工機(jī)械費(fèi)怎么賠償 ，那么以上費(fèi)用該如何計(jì)算呢窩工機(jī)械費(fèi)怎么賠償 ？關(guān)于費(fèi)用的計(jì)算，首先要考慮的是費(fèi)用的承擔(dān)主體，因?yàn)椴煌慕ㄔO(shè)施工合同中關(guān)于第三方協(xié)調(diào)組織責(zé)任的約定是不同的，一般來(lái)說(shuō)發(fā)包方應(yīng)當(dāng)為工程的順利開展進(jìn)行組織協(xié)調(diào)溝通，但也有些許合同中將該類責(zé)任義務(wù)歸屬于承包方，因此這就需要根據(jù)簽訂合同約定的具體條款來(lái)確定。

實(shí)際中造成人員及機(jī)械窩工費(fèi)用具體的計(jì)算依據(jù)多為工程量清單，且根據(jù)合同具體約定還可主張一定比例違約金。

窩工費(fèi)=窩工期間窩工機(jī)械費(fèi)怎么賠償 的現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械停滯費(fèi)+現(xiàn)場(chǎng)工人的工資+周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費(fèi)。且該人工窩工費(fèi)應(yīng)該計(jì)算在索賠內(nèi)。

停窩工損失費(fèi)窩工機(jī)械費(fèi)怎么賠償 ，是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后窩工機(jī)械費(fèi)怎么賠償 ，如因設(shè)計(jì)或發(fā)包方責(zé)任造成停窩工損失的費(fèi)用，應(yīng)由發(fā)包方負(fù)責(zé)。故該人工窩工費(fèi)應(yīng)該計(jì)算在索賠范圍內(nèi)。

停窩工期間的現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械停滯費(fèi)以定額中機(jī)械臺(tái)班的停滯費(fèi)乘以停滯臺(tái)班量計(jì)算。

現(xiàn)場(chǎng)工人的工資以窩工總工日數(shù)乘以每工日單價(jià)，再以停窩工工資總額的30%作為管理費(fèi)。其中停滯臺(tái)班量和工人停窩工總工日數(shù)，均應(yīng)扣除法定節(jié)、假日。

周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費(fèi)可按實(shí)結(jié)算。

按上述規(guī)定計(jì)算的停窩工損失費(fèi)總和后，只計(jì)取稅金。

《中華人民共和國(guó)合同法》有明確規(guī)定，其規(guī)定如下并為窩工索賠的法律基礎(chǔ)：

“第二百七十八條隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒(méi)有及時(shí)檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失?！?/p>

“第二百八十三條發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。”

法律分析窩工機(jī)械費(fèi)怎么賠償 ：工程本身窩工機(jī)械費(fèi)怎么賠償 的損害窩工機(jī)械費(fèi)怎么賠償 ，因工程損害導(dǎo)致第三方人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失以及運(yùn)至施工場(chǎng)地用于施工窩工機(jī)械費(fèi)怎么賠償 的材料和待安裝的設(shè)備的損害，由發(fā)包人承擔(dān)。發(fā)包人、承包人人員傷亡由其所在單位負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。承包人機(jī)械設(shè)備損壞及停工損失，由承包人承擔(dān)。停工期間，承包人應(yīng)工程師要求留在施工場(chǎng)地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。工程所需清理、修復(fù)費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)民法典》

第八百零一條 因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)請(qǐng)求施工人在合理期限內(nèi)無(wú)償修理或者返工、改建。經(jīng)過(guò)修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

第八百零二條 因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身?yè)p害和財(cái)產(chǎn)損失的，承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第八百零三條 發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請(qǐng)求賠償停工、窩工等損失。

1）人工索賠：停工損失費(fèi)和工作效率降低窩工機(jī)械費(fèi)怎么賠償 的損失費(fèi)按窩工費(fèi)計(jì)算，窩工費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)雙方應(yīng)在合同中約定窩工機(jī)械費(fèi)怎么賠償 ；2）因窩工引起的設(shè)備費(fèi)索賠：當(dāng)施工機(jī)械屬于施工企業(yè)自有時(shí)，按照機(jī)械折舊費(fèi)計(jì)算索賠費(fèi)用。當(dāng)施工機(jī)械是施工企業(yè)從外部租賃時(shí)，索賠費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)按照設(shè)備租賃費(fèi)計(jì)算；3）工期索賠：如果延誤的工作為關(guān)鍵工作，則總延誤的時(shí)間為批準(zhǔn)順延的工期；如果延誤的工作為非關(guān)鍵工作，當(dāng)該工作由于延誤超過(guò)時(shí)差限制而成為關(guān)鍵工作時(shí)，可以批準(zhǔn)延誤時(shí)間與時(shí)差的差值；若該工作延誤后仍為非關(guān)鍵工作，則不存在工期索賠問(wèn)題。具體要看承包合同的約定

停窩工損失費(fèi)指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后窩工機(jī)械費(fèi)怎么賠償 ，如因設(shè)計(jì)或建設(shè)單位責(zé)任造成停窩工損失的費(fèi)用，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)。內(nèi)容包括窩工機(jī)械費(fèi)怎么賠償 ：現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械在停窩工期間的停滯費(fèi)和現(xiàn)場(chǎng)工人在停窩工期間的工資以及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費(fèi)。

施工機(jī)械的停窩工損失費(fèi)：定額中機(jī)械臺(tái)班的停滯費(fèi)*停滯臺(tái)班量；

工人停窩工損失費(fèi)：每工單價(jià)（25元）*停窩工總工日數(shù)，再以停窩工工資總額的30%作為管理費(fèi)；

周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費(fèi)可按實(shí)結(jié)算。

按上述規(guī)定計(jì)算的停窩工損失費(fèi)總和，只計(jì)取稅金，其中，機(jī)械停滯臺(tái)班量和工人停窩工總工日數(shù)，均應(yīng)扣除法定節(jié)假日。

下圖右上角為工地上現(xiàn)場(chǎng)窩工照片

拓展資料：

《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第27條規(guī)定：“喪葬費(fèi)按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn)，以六個(gè)月總額計(jì)算。”

3.1上述司法解釋實(shí)際上只規(guī)定了一種賠償辦法，即：定額賠償辦法，實(shí)行一次性給付賠償。

3.2一次性賠償喪葬費(fèi)，就是按照標(biāo)準(zhǔn)確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法，就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn)，賠償6個(gè)月。其中，職工月平均工資應(yīng)當(dāng)按照政府統(tǒng)計(jì)部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟(jì)特區(qū)和計(jì)劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)確定。

參考資料：《二級(jí)建造師管理與實(shí)務(wù)》中國(guó)建筑工業(yè)出版社；《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》