菜菜15級(jí)2009-12-12共同延誤與非共同延誤可補(bǔ)償延誤與不可補(bǔ)償延誤這里沒(méi)法說(shuō)工程項(xiàng)目窩工補(bǔ)償說(shuō)明 ，這是合同書(shū)里一章的內(nèi)容。 補(bǔ)充： 呵呵，這個(gè)問(wèn)題要想三兩句話說(shuō)明白，很不容易：1，共同延誤，不可以補(bǔ)償。2，非共同延誤，共同延誤不分不補(bǔ)償，非共同延誤不分，區(qū)分可補(bǔ)償與不可不嘗進(jìn)行合同處理。3，可補(bǔ)償延誤，要區(qū)分是否在關(guān)鍵線路上，換句話說(shuō)，就是這點(diǎn)延誤是否對(duì)工程工期造成影響。4，不可補(bǔ)償延誤，不論是否是共同延誤與是否在關(guān)鍵線路，根據(jù)合同及相關(guān)法律的規(guī)定，都不予補(bǔ)償。5，非共同延誤與可補(bǔ)償延誤，可以進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。但要看造成影響的原因A是業(yè)主需要負(fù)責(zé)的原因B是不可避免的自然因素，這些，補(bǔ)償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)都是不同的。6，一般可補(bǔ)償?shù)娜斯べM(fèi)（一般不包含管理費(fèi)，區(qū)別對(duì)待）或由于人員調(diào)動(dòng)造成的窩工費(fèi)。7，設(shè)備如果是租賃的，補(bǔ)償租賃費(fèi)。如果是自有的補(bǔ)償固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。這是一道大題，需要半本書(shū)的知識(shí)，在這里只有說(shuō)這么多了。最好給加點(diǎn)分吧，呵呵?；卮鹉阋坏李}很累，也不知你是否看懂，不知你的職業(yè)是否需要這些知識(shí)。 追問(wèn)： 補(bǔ)償人工費(fèi)和租賃費(fèi)是補(bǔ)償全額還是按比例比例是多少？ 回答： 你拉倒吧，和你說(shuō)了，你也不明白。你不是這個(gè)專業(yè)的，上邊已經(jīng)說(shuō)明白了，只是你不懂。 追問(wèn)： 呵呵，看來(lái)你知道的也不多啊，補(bǔ)償是有規(guī)定的，工程項(xiàng)目窩工補(bǔ)償說(shuō)明 我只是忘了按百分之幾給與補(bǔ)償了。 回答： 人員調(diào)動(dòng)窩工補(bǔ)償和人員閑置補(bǔ)償一樣嗎？各地區(qū)及個(gè)工程的合同文件是不一樣的，一切按照招投標(biāo)的合同文件取價(jià)。

停窩工損失費(fèi)指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定工程項(xiàng)目窩工補(bǔ)償說(shuō)明 的條款進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后工程項(xiàng)目窩工補(bǔ)償說(shuō)明 ，如因設(shè)計(jì)或建設(shè)單位責(zé)任造成停窩工損失的費(fèi)用工程項(xiàng)目窩工補(bǔ)償說(shuō)明 ，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)。內(nèi)容包括工程項(xiàng)目窩工補(bǔ)償說(shuō)明 ：現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械在停窩工期間的停滯費(fèi)和現(xiàn)場(chǎng)工人在停窩工期間的工資以及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費(fèi)。

施工機(jī)械的停窩工損失費(fèi)：定額中機(jī)械臺(tái)班的停滯費(fèi)*停滯臺(tái)班量；

工人停窩工損失費(fèi)：每工單價(jià)（25元）*停窩工總工日數(shù)，再以停窩工工資總額的30%作為管理費(fèi)；

周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費(fèi)可按實(shí)結(jié)算。

按上述規(guī)定計(jì)算的停窩工損失費(fèi)總和，只計(jì)取稅金，其中，機(jī)械停滯臺(tái)班量和工人停窩工總工日數(shù)，均應(yīng)扣除法定節(jié)假日。

下圖右上角為工地上現(xiàn)場(chǎng)窩工照片

拓展資料：

《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第27條規(guī)定：“喪葬費(fèi)按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn)，以六個(gè)月總額計(jì)算?！?/p>

3.1上述司法解釋實(shí)際上只規(guī)定了一種賠償辦法，即：定額賠償辦法，實(shí)行一次性給付賠償。

3.2一次性賠償喪葬費(fèi)，就是按照標(biāo)準(zhǔn)確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法，就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn)，賠償6個(gè)月。其中，職工月平均工資應(yīng)當(dāng)按照政府統(tǒng)計(jì)部門(mén)公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟(jì)特區(qū)和計(jì)劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)確定。

參考資料：《二級(jí)建造師管理與實(shí)務(wù)》中國(guó)建筑工業(yè)出版社；《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》

根據(jù)相關(guān)資料查詢顯示工程項(xiàng)目窩工補(bǔ)償說(shuō)明 ：20元一工日到30元一工日。江蘇省窩工人工費(fèi)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為20元一工日。若不計(jì)施工管理費(fèi)、利潤(rùn)等補(bǔ)償是30元一工日。

由于非承包商原因工程項(xiàng)目窩工補(bǔ)償說(shuō)明 ，造成連續(xù)停電9小時(shí)工程項(xiàng)目窩工補(bǔ)償說(shuō)明 ，乙方向甲方提出停電損失的索賠，其中人工窩工費(fèi)應(yīng)該計(jì)算在內(nèi)。

因?yàn)橥８C工損失費(fèi)，是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，如因設(shè)計(jì)或發(fā)包方責(zé)任造成停窩工損失的費(fèi)用，應(yīng)由發(fā)包方負(fù)責(zé)。內(nèi)容主要包括工程項(xiàng)目窩工補(bǔ)償說(shuō)明 ：在停窩工期間的現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械停滯費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)工人的工資及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費(fèi)。

施工機(jī)械停窩工損失費(fèi)以定額中機(jī)械臺(tái)班的停滯費(fèi)乘以停滯臺(tái)班量計(jì)算。其中工人停窩工損失費(fèi)：停窩工總工日數(shù)乘以每工日單價(jià)，再以停窩工工資總額的30%作為管理費(fèi)。其中停滯臺(tái)班量和工人停窩工總工日數(shù)，均應(yīng)扣除法定節(jié)、假日。周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費(fèi)可按實(shí)結(jié)算。按上述規(guī)定計(jì)算的停窩工損失費(fèi)總和后，只計(jì)取稅金

擴(kuò)展資料

停工應(yīng)注意的問(wèn)題

（1）停工的經(jīng)濟(jì)性，是否在施工階段點(diǎn)上。應(yīng)注意停工對(duì)質(zhì)量或安全不能造成影響，并應(yīng)采取措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大，否則責(zé)任自負(fù)。如主體封頂時(shí)停工，便于操作和控制，如地基完工施工主體前停工或主體封頂時(shí)停工，便于操作和控制，因?yàn)橥９な鞘侄?，不是目?但也不絕對(duì)，如高層建筑在十層以上時(shí)，拖欠款比較嚴(yán)重，并不一味要追求封頂。

（2）停工手續(xù)的證據(jù)化。停工應(yīng)當(dāng)是具備充足的理由及其相應(yīng)的證據(jù)。包括拖欠工程款，則應(yīng)有付款不足的證據(jù)，一般進(jìn)度款相差1-2個(gè)月則不宜停工，一般應(yīng)考慮在3個(gè)月以上，當(dāng)然法律沒(méi)有明確的數(shù)額規(guī)定，施工單位應(yīng)視具體施工情況而定，停工前應(yīng)書(shū)面致函"發(fā)包人"即建設(shè)單位，停工應(yīng)報(bào)經(jīng)監(jiān)理單位，并經(jīng)監(jiān)理單位簽單確認(rèn)。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認(rèn)甚至不肯簽收則應(yīng)采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報(bào)告，注意保留好郵寄憑證。

（3）停工的安全性。停工應(yīng)不影響工程質(zhì)量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質(zhì)量事故均應(yīng)由施工企業(yè)承擔(dān)。

（4）停工過(guò)程中應(yīng)連續(xù)致函“發(fā)包人”，引起其重視。建議承包人應(yīng)在合理的時(shí)間間隔內(nèi)(一般為28天)，定期向發(fā)包方通報(bào)一次停工期間人工、機(jī)械的停置情況及補(bǔ)償報(bào)告，并要求發(fā)包方簽收、答復(fù)。

（5）停工之后，發(fā)包方不能就停工的時(shí)間長(zhǎng)短作出明確判斷，承包方不能自行撤離施工現(xiàn)場(chǎng)的，如經(jīng)雙方協(xié)議，承包方退場(chǎng)則應(yīng)先辦好工程交接手續(xù)。首先，應(yīng)對(duì)己完工程量及質(zhì)量與發(fā)包人進(jìn)行確認(rèn)工程項(xiàng)目窩工補(bǔ)償說(shuō)明 ；其次，應(yīng)簽訂工程移交單，將移交項(xiàng)目列明。

（6）停工期間，承、發(fā)雙方都應(yīng)實(shí)事求是地做好停工期間的有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄，最好能收錄有關(guān)的圖文資料，有必要的還可進(jìn)行公證，以利于日后的停工補(bǔ)償計(jì)算工作。

（7）停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工，也可作一些復(fù)工前準(zhǔn)備工作。

（8）停工應(yīng)與索賠相呼應(yīng)。施工單位有權(quán)停工，但要有足夠理由及證據(jù)，要符合法律規(guī)定，在此之下建設(shè)單位就應(yīng)當(dāng)給予賠償。施工單位應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)人員、設(shè)備等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并由監(jiān)理確認(rèn)工程項(xiàng)目窩工補(bǔ)償說(shuō)明 ；編制停工索賠書(shū)報(bào)監(jiān)理公司確認(rèn)，并送至建設(shè)單位。不要在最后造價(jià)結(jié)算時(shí)再提停工索賠或再編資料，以免產(chǎn)生確認(rèn)上的困難和結(jié)算上的紛爭(zhēng)。

參考資料

百度百科-停窩工損失費(fèi)

需要簽證工程項(xiàng)目窩工補(bǔ)償說(shuō)明 的工程項(xiàng)目窩工補(bǔ)償說(shuō)明 ，根據(jù)工程項(xiàng)目窩工補(bǔ)償說(shuō)明 你方和甲方到底由誰(shuí)工程項(xiàng)目窩工補(bǔ)償說(shuō)明 的責(zé)任照成的計(jì)算窩工時(shí)間，有建筑法規(guī)規(guī)定，計(jì)算是要參照定額的，或者你們的協(xié)議，與工資當(dāng)然有區(qū)別