項(xiàng)目工程停工的停工費(fèi)用索賠明細(xì) ，施工單位可以與建設(shè)單位協(xié)商工程款支付問(wèn)題停工費(fèi)用索賠明細(xì) ，如果協(xié)商不成的，可以向法院起訴，追索工程款。因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)要求施工人在合理期限內(nèi)，無(wú)償修理或者返工、改建。經(jīng)過(guò)修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程工期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。施工索賠費(fèi)用主要有以下方面：

第一，人工費(fèi)，指完成合同之外的額外工作所花費(fèi)的人工費(fèi)用;由于非施工單位責(zé)任導(dǎo)致的工效降低所增加的人工費(fèi)用，包括法定的人工費(fèi)增長(zhǎng)以及非施工單位責(zé)任工程延誤導(dǎo)致的人員誤工費(fèi)和工資上漲費(fèi)等。包括法定的人工費(fèi)增長(zhǎng)以及非施工單位責(zé)任工程延誤導(dǎo)致的人員誤工費(fèi)和工資上漲費(fèi)等。

第二，材料費(fèi)，包括實(shí)際用量超過(guò)計(jì)劃用量而增加的材料費(fèi)、由于客觀原因材料價(jià)格大幅度上漲的部分。

拓展資料：因其他工程仍然進(jìn)行，可能不予計(jì)算工地管理費(fèi)。第六，利息，包括拖期付款利息、由于工程變更的工程延誤增加投資的利息、索賠款的利息、錯(cuò)誤扣款的利息。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)民法典》

第七百九十五條??施工合同的內(nèi)容一般包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付時(shí)間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、相互協(xié)作等條款。

工程停工索賠有涉及到以下五個(gè)方面停工費(fèi)用索賠明細(xì) ，分別為：(1)人工誤工費(fèi)；(2)機(jī)械臺(tái)班費(fèi)；(3)剩余材料費(fèi)；(4)措施管理費(fèi)；(5)臨時(shí)設(shè)施租賃費(fèi)。根據(jù)停工費(fèi)用索賠明細(xì) 我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒(méi)有及時(shí)檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請(qǐng)求賠償停工、窩工等損失?？辈?、設(shè)計(jì)的質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設(shè)計(jì)文件拖延工期，造成發(fā)包人損失的，勘察人、設(shè)計(jì)人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)完善勘察、設(shè)計(jì)，減收或者免收勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)并賠償損失。因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)請(qǐng)求施工人在合理期限內(nèi)無(wú)償修理或者返工、改建。經(jīng)過(guò)修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

法律依據(jù)

《中華人民共和國(guó)民法典》第七百九十八條 【隱蔽工程】隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒(méi)有及時(shí)檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請(qǐng)求賠償停工、窩工等損失。

《中華人民共和國(guó)民法典》第八百條 【勘察人、設(shè)計(jì)人對(duì)勘察、設(shè)計(jì)的責(zé)任】勘察、設(shè)計(jì)的質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設(shè)計(jì)文件拖延工期，造成發(fā)包人損失的，勘察人、設(shè)計(jì)人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)完善勘察、設(shè)計(jì)，減收或者免收勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)并賠償損失。

《中華人民共和國(guó)民法典》第八百零一條 【施工人對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量承擔(dān)的民事責(zé)任】因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)請(qǐng)求施工人在合理期限內(nèi)無(wú)償修理或者返工、改建。經(jīng)過(guò)修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

《中華人民共和國(guó)民法典》第八百零三條 【發(fā)包人未按約定的時(shí)間和要求提供相關(guān)物資的違約責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請(qǐng)求賠償停工、窩工等損失。

工地停工造成的誤工費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)是按照勞動(dòng)合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付勞動(dòng)者工資停工費(fèi)用索賠明細(xì) ，如果已經(jīng)超過(guò)了一個(gè)月停工費(fèi)用索賠明細(xì) ，但是勞動(dòng)者依然提供了正常的勞動(dòng)，此時(shí)支付給勞動(dòng)者的誤工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)就是不能夠低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)，如果停工以后，勞動(dòng)者也沒(méi)有提供勞動(dòng)，可以停發(fā)誤工費(fèi)。

誤工費(fèi)的賠償標(biāo)準(zhǔn)為，誤工費(fèi)根據(jù)受害人的誤工時(shí)間和收入狀況確定。受害人有固定收入的，誤工費(fèi)按照實(shí)際減少的收入計(jì)算。受害人無(wú)固定收入的，按照其最近三年的平均收入計(jì)算。

《工資支付暫行規(guī)定》第十二條非因勞動(dòng)者原因造成單位停工、停產(chǎn)在一個(gè)工資支付周期內(nèi)的，用人單位應(yīng)按勞動(dòng)合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付勞動(dòng)者工資。超過(guò)一個(gè)工資支付周期的，若勞動(dòng)者提供了正常勞動(dòng)，則支付給勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬不得低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)；若勞動(dòng)者沒(méi)有提供正常勞動(dòng)，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。

1.

停工索賠停工費(fèi)用索賠明細(xì) ，應(yīng)該參照你們那里停工費(fèi)用索賠明細(xì) 的建設(shè)工程造價(jià)依據(jù)進(jìn)行賠償，但必須有監(jiān)理簽過(guò)停工費(fèi)用索賠明細(xì) 的停工，

2.

因發(fā)包人或工程師的行為或失誤造成停工，給承包人造成損失和(或)導(dǎo)致工期延誤的，發(fā)包人應(yīng)賠償承包人損失（即費(fèi)用索賠），順延延誤的工期（即工期索賠）停工費(fèi)用索賠明細(xì) ：費(fèi)用索賠內(nèi)容視不同的停工情況而定，一般可以包括期

人工費(fèi)；設(shè)備費(fèi)；材料費(fèi)；保函手續(xù)費(fèi)；貸款利息；保險(xiǎn)費(fèi)；利潤(rùn)；管理費(fèi)幾個(gè)方面人工費(fèi)：包括增加工作內(nèi)容的人工費(fèi)、停工損失費(fèi)和工作效率降低的損失費(fèi)等累計(jì)。設(shè)備費(fèi)：可采用機(jī)械臺(tái)班費(fèi)、機(jī)械折舊費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等幾種形式。保函手續(xù)費(fèi)：工程延期時(shí)，保函手續(xù)費(fèi)相應(yīng)增加。

3.

停工索賠要看是誰(shuí)的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索賠的，是業(yè)主原因造成的可以索賠，主要是人員、設(shè)備、場(chǎng)地租用等成本費(fèi)本，但不能包含利潤(rùn)，以上人員、設(shè)備及實(shí)際停工的起訖時(shí)間必須要有監(jiān)理工程師確認(rèn)，要保留好相關(guān)的資料和圖片供相關(guān)部門(mén)調(diào)查，停工索賠必須在規(guī)范規(guī)定的期限內(nèi)提出，一般不得超過(guò)28天，否則無(wú)效。

這個(gè)是工程造價(jià)里索賠的知識(shí)：

1、首先，甲方是否有明確的文件，是否寫(xiě)明從什么時(shí)候起停工。

2、如果停工時(shí)間較長(zhǎng)的話，你的施工技術(shù)人員是得不到工資賠償?shù)?，停工費(fèi)用索賠明細(xì) 他們應(yīng)該退場(chǎng)。

3、應(yīng)建設(shè)單位要求留守的保安、管理人員可以計(jì)工資。

4、可以自行的設(shè)備如汽車(chē)等，得不到停滯補(bǔ)償，因?yàn)槟憧梢砸频絼e的工地。

5、塔吊、腳手架可按租賃費(fèi)用計(jì)補(bǔ)償。

【法律分析】

先協(xié)商停工費(fèi)用索賠明細(xì) ，協(xié)商不成去法院起訴。施工合同停工費(fèi)用索賠明細(xì) ，補(bǔ)充合同和現(xiàn)場(chǎng)簽證中如對(duì)停工日期停工費(fèi)用索賠明細(xì) ，看護(hù)費(fèi)用，周轉(zhuǎn)材料和機(jī)械停滯已有約定時(shí)，應(yīng)按照約定的原則作為計(jì)算補(bǔ)償?shù)囊罁?jù)。事前沒(méi)有約定補(bǔ)償原則的，雙方可另協(xié)商處理。工期應(yīng)否予以順延是建設(shè)工程施工合同糾紛中常見(jiàn)爭(zhēng)議，也是司法實(shí)踐中的難點(diǎn)。承包人因工程欠款提起訴訟，發(fā)包人往往以工期延誤提起反訴要求承包人承擔(dān)相應(yīng)工期延誤責(zé)任，如逾期竣工違約金等。發(fā)包人主張的逾期竣工違約金金額有時(shí)接近或者超過(guò)承包人主張的工程款，高額逾期竣工違約金會(huì)導(dǎo)致承包人承建工程出現(xiàn)虧損。當(dāng)然對(duì)建設(shè)單位來(lái)說(shuō)，如果工程不能按期投入使用，會(huì)嚴(yán)重影響后期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者房產(chǎn)銷(xiāo)售等，業(yè)主也會(huì)向開(kāi)發(fā)商主張逾期交房違約金，發(fā)包人的損失切實(shí)存在。

【法律依據(jù)】

《中華人民共和國(guó)建設(shè)工程合同司法解釋》 第十條 當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的確認(rèn)，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請(qǐng)過(guò)工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持。當(dāng)事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請(qǐng)視為工期不順延的，按照約定處理，但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。