您好政府政策性停工能否索賠 ！

可以索賠工期政府政策性停工能否索賠 ，但不能費(fèi)用和利潤。

理由政府政策性停工能否索賠 ：根據(jù)FIDIC條文規(guī)定：

1、政府原因?qū)е鹿て谘诱`承包商不承擔(dān)責(zé)任。政府原因?qū)е鹿て谘诱`，不屬于承包商風(fēng)險，承包商不承擔(dān)延誤責(zé)任。

2、承包商可以要求延長工期，但是不能索賠費(fèi)用損失與利潤。因?yàn)樵擄L(fēng)險是由于政府原因引起，即不屬于當(dāng)事人雙方的原因，如果完全讓一方承擔(dān)責(zé)任，顯然不公平，因此，規(guī)定承包商自己承擔(dān)費(fèi)用與利潤損失，而業(yè)主承擔(dān)工期損失，二者分擔(dān)第三人帶來的風(fēng)險。

如果合同中出現(xiàn)相關(guān)的索賠條款另當(dāng)別論。

望采納政府政策性停工能否索賠 ！

這個真的不行。

在合同中這個屬于不可抗力政府政策性停工能否索賠 ，政府政策性停工能否索賠 你可以要求甲方延展相對應(yīng)的停工工期+復(fù)工工期政府政策性停工能否索賠 ，如果甲方不同意并對政府政策性停工能否索賠 你進(jìn)行處罰政府政策性停工能否索賠 ，你可以到人民法院起訴，要求按照不可抗力處理。

可以政府政策性停工能否索賠 ，政府部門造成政府政策性停工能否索賠 的停水、停電等停工造成政府政策性停工能否索賠 的損失，由業(yè)主方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，施工方可索賠關(guān)鍵工序的工期賠償和人員、機(jī)械的相關(guān)誤工賠償。

可以按合同約定請求賠償。但政府會以客觀政府政策性停工能否索賠 的不可抗拒力因素而抗辯的政府政策性停工能否索賠 ，這樣的官司勝訴可能較小。

首先要查明是否存在停工、窩工政府政策性停工能否索賠 的事實(shí)政府政策性停工能否索賠 ，但是不能認(rèn)為光有停工、窩工就簡單地認(rèn)為發(fā)包人就應(yīng)該進(jìn)行賠償政府政策性停工能否索賠 ，如果盲目認(rèn)為存在停工窩工就要賠償是過于簡單的思維方式政府政策性停工能否索賠 ，還要進(jìn)一步研究停工、窩工的原因，是發(fā)包人的原因、還是承包人自己的原因，還是因?yàn)檎咦兓脑?，或者是不可抗力，原因不同結(jié)果往往大不相同!!只有在發(fā)包人，即甲方的原因造成的停工、窩工損失才能索賠。發(fā)包人的原因往往有一下一些：發(fā)包人變更工程量;發(fā)包人提供的設(shè)計(jì)文件有錯誤或者發(fā)包人變更設(shè)計(jì)文件;發(fā)包人未按照約定時間支付工程款;在包工不包料的情況下，發(fā)包人未能按照約定時間提供建設(shè)材料、設(shè)備;發(fā)包人未能及時進(jìn)行中間工程和隱蔽工程的驗(yàn)收并辦理有關(guān)交工手續(xù);發(fā)包人不能按照合同的約定提供工程所需的工作條件致使工作無法正常進(jìn)行，比如供水供電、提供場地等。這些原因必須在工程處理過程中保存證據(jù)，比如應(yīng)該有書面報告、或者監(jiān)理意見等，以分清責(zé)任。另外注意一下，停工原因如果是由另外一指定分包人的原因造成的，則該停工窩工的損失應(yīng)由發(fā)包人來承擔(dān)。在訴訟中，如果來證明誰的責(zé)任造成停工、窩工，對此發(fā)生停工窩工事由的時候承包人不能擅自停工，應(yīng)該催告承包人及時消除障礙，如果不能及時消除的，則停工并發(fā)給發(fā)包人停工通知書。停工如果是因?yàn)檎畽C(jī)關(guān)的指令等要求暫時停工的，比如因噪聲等原因，則相應(yīng)損失則無法向發(fā)包方索賠，也不能向政府索賠，應(yīng)自擔(dān)。停工窩工如果是由發(fā)包人原因引起的，則承保人有兩個權(quán)利：1、順延工期、2、向發(fā)包人主張停工窩工損失。停工窩工如果是由承包人自身原因引起的，則可能會承擔(dān)如下后果。1、如果造成工期延誤，則可能會被追究違約責(zé)任或者要求賠償損失。停工窩工的損失范圍有哪些呢?停工窩工損失包括停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓所造成的損失和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。停工、窩工損失如何計(jì)算?停工、窩工損失在司法實(shí)踐中是通過評估機(jī)關(guān)的審價來得出的。

如果不是工廠本身的原因?qū)е峦．a(chǎn)政府政策性停工能否索賠 ，不能及時完成訂單政府政策性停工能否索賠 ，這屬于不可抗力，是不構(gòu)成違約的，可以跟客戶詳細(xì)說明，如果不行也只能通過訴訟解決此類糾紛。