窩工費按窩工人數(shù)和天數(shù),根據(jù)當?shù)馗C工索賠有管理費嗎 的工資標準進行補償。窩工費窩工索賠有管理費嗎 的規(guī)費和稅金也要計取。

承包商（包括分包商）因發(fā)包方的原因引起窩工的，應當有法律依據(jù)提出窩工索賠請求?！吨腥A人民共和國建筑法》、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》 定義：

工程建設索賠通常是指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償和（或）工期順延的要求。

索賠處理的原則：以合同為依據(jù)窩工索賠有管理費嗎 ；以完整、真實的索賠證據(jù)為基礎窩工索賠有管理費嗎 ；及時、合理地處理索賠。

擴展資料：

索賠程序： 　

1、索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向通知。 　 　

2、發(fā)出索賠意向通知后的28天內(nèi)，向監(jiān)理工程師提交補償經(jīng)濟損失和(或)延長工期的索賠報告及有關資料。

3、監(jiān)理工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后，于28天內(nèi)給予答復。 　

4、監(jiān)理工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后，28天內(nèi)未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經(jīng)認可。 　 　

5、當該索賠事件持續(xù)進行時，承包人應當階段性向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向通知。在索賠事件終窩工索賠有管理費嗎 了后28天內(nèi)，向監(jiān)理工程師提供索賠的有關資料和最終索賠報告。

索賠處理的原則：以合同為依據(jù)；以完整、真實的索賠證據(jù)為基礎；及時、合理地處理索賠。

參考資料來源：百度百科—窩工

參考資料來源：百度百科—建設工程索賠

由于非承包商原因，造成連續(xù)停電9小時，乙方向甲方提出停電損失的索賠，其中人工窩工費應該計算在內(nèi)。

因為停窩工損失費，是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現(xiàn)場后，如因設計或發(fā)包方責任造成停窩工損失的費用，應由發(fā)包方負責。內(nèi)容主要包括窩工索賠有管理費嗎 ：在停窩工期間的現(xiàn)場施工機械停滯費、現(xiàn)場工人的工資及周轉(zhuǎn)性材料的維護和攤銷費。

施工機械停窩工損失費以定額中機械臺班的停滯費乘以停滯臺班量計算。其中工人停窩工損失費：停窩工總工日數(shù)乘以每工日單價，再以停窩工工資總額的30%作為管理費。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù)，均應扣除法定節(jié)、假日。周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和后，只計取稅金

擴展資料

停工應注意的問題

（1）停工的經(jīng)濟性，是否在施工階段點上。應注意停工對質(zhì)量或安全不能造成影響，并應采取措施防止損失進一步擴大，否則責任自負。如主體封頂時停工，便于操作和控制，如地基完工施工主體前停工或主體封頂時停工，便于操作和控制，因為停工是手段，不是目的;但也不絕對，如高層建筑在十層以上時，拖欠款比較嚴重，并不一味要追求封頂。

（2）停工手續(xù)的證據(jù)化。停工應當是具備充足的理由及其相應的證據(jù)。包括拖欠工程款，則應有付款不足的證據(jù)，一般進度款相差1-2個月則不宜停工，一般應考慮在3個月以上，當然法律沒有明確的數(shù)額規(guī)定，施工單位應視具體施工情況而定，停工前應書面致函"發(fā)包人"即建設單位，停工應報經(jīng)監(jiān)理單位，并經(jīng)監(jiān)理單位簽單確認。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認甚至不肯簽收則應采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報告，注意保留好郵寄憑證。

（3）停工的安全性。停工應不影響工程質(zhì)量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質(zhì)量事故均應由施工企業(yè)承擔。

（4）停工過程中應連續(xù)致函“發(fā)包人”，引起其重視。建議承包人應在合理的時間間隔內(nèi)(一般為28天)，定期向發(fā)包方通報一次停工期間人工、機械的停置情況及補償報告，并要求發(fā)包方簽收、答復。

（5）停工之后，發(fā)包方不能就停工的時間長短作出明確判斷，承包方不能自行撤離施工現(xiàn)場的，如經(jīng)雙方協(xié)議，承包方退場則應先辦好工程交接手續(xù)。首先，應對己完工程量及質(zhì)量與發(fā)包人進行確認窩工索賠有管理費嗎 ；其次，應簽訂工程移交單，將移交項目列明。

（6）停工期間，承、發(fā)雙方都應實事求是地做好停工期間的有關數(shù)據(jù)的記錄，最好能收錄有關的圖文資料，有必要的還可進行公證，以利于日后的停工補償計算工作。

（7）停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工，也可作一些復工前準備工作。

（8）停工應與索賠相呼應。施工單位有權停工，但要有足夠理由及證據(jù)，要符合法律規(guī)定，在此之下建設單位就應當給予賠償。施工單位應對施工現(xiàn)場人員、設備等進行統(tǒng)計并由監(jiān)理確認；編制停工索賠書報監(jiān)理公司確認，并送至建設單位。不要在最后造價結(jié)算時再提停工索賠或再編資料，以免產(chǎn)生確認上的困難和結(jié)算上的紛爭。

參考資料

百度百科-停窩工損失費

制造費用。制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品窩工索賠有管理費嗎 ，管理費用是在售出后進行扣除窩工索賠有管理費嗎 的窩工索賠有管理費嗎 ，窩工費用還在生產(chǎn)階段。

是的窩工索賠有管理費嗎 ，按照現(xiàn)在的規(guī)定窩工索賠有管理費嗎 ，從本月開始執(zhí)行新的人工費定額，這個人工費定額，不記取管理費和利潤，只記取規(guī)費和稅金

這是造價工程師的事情。。。

如果是業(yè)主原因造成窩工索賠有管理費嗎 的村名阻工導致的窩工窩工索賠有管理費嗎 ，可以索賠機械臺班和人工費窩工索賠有管理費嗎 ；

按實際損失索賠或者按合同約定索賠

停窩工損失費指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現(xiàn)場后窩工索賠有管理費嗎 ，如因設計或建設單位責任造成停窩工損失的費用窩工索賠有管理費嗎 ，由建設單位負責。內(nèi)容包括：現(xiàn)場施工機械在停窩工期間的停滯費和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉(zhuǎn)性材料的維護和攤銷費。

施工機械的停窩工損失費：定額中機械臺班的停滯費*停滯臺班量；

工人停窩工損失費：每工單價（25元）*停窩工總工日數(shù)，再以停窩工工資總額的30%作為管理費；

周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。

按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和，只計取稅金，其中，機械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù)，均應扣除法定節(jié)假日。

下圖右上角為工地上現(xiàn)場窩工照片

拓展資料：

《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定：“喪葬費按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準，以六個月總額計算?！?/p>

3.1上述司法解釋實際上只規(guī)定窩工索賠有管理費嗎 了一種賠償辦法，即：定額賠償辦法，實行一次性給付賠償。

3.2一次性賠償喪葬費，就是按照標準確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法，就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準，賠償6個月。其中，職工月平均工資應當按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟特區(qū)和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定。

參考資料：《二級建造師管理與實務》中國建筑工業(yè)出版社；《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》